[ 更换 ]
济南装修装饰网 - 全国专业的装修公司信息网站
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

业主 企业 公司 协调

早该入住的新房却因各种因素延期200余天,作为业主,应该如何维护自身合法权益?近日,四川自贡的杨先生就将延误工期的装修公司告上了法庭,要求其按照合同约定赔偿违约金。

最终,自贡市自流井区人民法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,判决被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

承办法官表示,“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排”。而业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

新房装修:

约定工期150天,实际装修360天

业主要求装修公司赔偿违约金

2020年4月21日,自贡市民杨先生与当地一家装修公司签订《家庭室内装饰装修工程定金协议》,约定对其新房进行装修,并支付定金10000元。同年5月22日,双方签订《家庭室内装修工程施工合同》(以下简称施工合同),杨先生再次支付定金10000元。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑某家装公司工作人员正在进行装修刷墙。资料配图 据IC photo

承办法官介绍,双方在合同中约定:甲方(杨某某)将其所有的房屋装饰装修工程发包给乙方(某装修公司)。乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料,合同总价款236000元。开工日期为2020年6月3日,工期为150天(不含法定节假日、春节放假30天)。由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。

2020年6月3日,装修公司组织人员开始施工。然而,此次装修进展并没有想象的那么顺利。直到2022年1月1日,杨先生才入住该房屋。

杨先生认为,除去法定节假日及春节前后期间,实际工期共360天,超出了约定工期210天。为此,杨先生要求某装修公司按照合同约定赔偿延期违约金。

法院判决:

酌定工程逾期206天

装修公司支付违约金43800元

针对赔偿延期违约金的问题,双方协商无法达成一致,杨先生一纸诉状将装修公司告上了法庭,要求赔偿延期违约金10万余元。

庭审过程中,装修公司辩称,工期延误与杨先生组织材料不及时、全国限电等因素有关,责任不在己方,因此拒绝赔偿。

自贡市自流井区人民法院在审理过程中查明,该装修工程自2020年6月3日开工,按照原被告双方签订的施工合同约定,应当在标准施工天数150天之内完成。但实际情况却是,双方未进行验收和交接,杨先生于2022年1月1日入住新房。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑资料配图 据IC photo

“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。”承办法官介绍,双方在施工合同中约定了被告“包工、部分包材料,原告提供部分材料”,因此,被告所称“只包工、不负责材料组织、不负责工地各项目协调”的主张不成立。至于环保、限电、疫情等因素的影响,被告也均未举证证明。基于原告于2022年1月1日入住,法院视为原告已经实际接收和使用该房屋,遂确定该装饰装修工程的完工时间为2021年12月31日。

最终,法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,法院依法判决:被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

法官说法:

双方应明确义务并及时留证

企业应具预见性并作协调安排

承办法官表示,延期是业主和装修公司都不愿意看到的结果,但是在实际生活中,装修延期也时常发生。业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

作为施工方,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。同时,更应当诚信经营、规范管理,依约履行合同,建立良好品牌形象。

李慧玲 曾尚斌 红星新闻记者 袁伟

责编 任志江 实习编辑 朱洁英

(下载红星新闻,报料有奖!)

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

相关内容

济南装修公司哪家靠谱?【济南绿港装饰】

在济南选择一家靠谱的装修公司是每位业主在装修之初都需要认真考虑的问题。而在众多的选项中,济南绿港装饰【4~~0~~0~~9~~9~~8~~8~~3~~1~~9】以其卓越的业绩和优质的服务脱颖而出,备受业主们的信赖。济南绿港装饰作为一家本地知···

济南装修公司哪家好?【济南绿港装饰】

在选择济南的装修公司时,对于许多业主而言,最为关心的问题就是哪家公司更为靠谱、信誉更高。在众多选择中,济南绿港装饰【4~~0~~0~~9~~9~~8~~8~~3~~1~~9】凭借其卓越的业绩和良好口碑成为备受瞩目的装修公司之一。作为济南本地···

济南哪家装修公司好又便宜,济南高性价比装修公司

近几年济南的房价越涨越高,很多业主朋友买完房后装修资金几乎所剩无几,因此后续的装修大家大多都会选择价格比较实惠的装修公司。那么在济南哪家装修公司好又便宜呢?接下来小编就给大家推荐了一份济南性价比高的装修公司,一起来看看吧。济南装扮家装饰公司···

济南装修公司十大排名,口碑装修公司是这些,你都了解吗?

济南装修公司哪家好?济南的装修公司大大小小的也是很多的,知名的不知名的都有,各有自己的优势。肯定还是有不少的朋友对济南的装修公司不太了解,不知道如何选择?接下来就为大家介绍一下济南的十大口碑装修公司吧!注意:以下排名不分先后,仅供参考!一、···

济南装修公司有哪些?济南装修公司排行榜推荐

很多人想知道济南装修公司有哪些,那接下来济南装修网就来和大家聊聊这个问题。 推荐理由:公司拥有8000平米家居生活体验馆,座落于二环东路嘉恒商务大厦,金尚装饰体验馆不仅拥有家装项目中的设计、施工、材料展示,更包含了100多个品牌、1000多···

济南装修公司推荐(口碑装企前五强)

还可点击文末“蓝字链接”,10秒免费获得装修报价明细,省30%(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)装修,大部分业主都会选择找装修公司来为自己装修,方便快捷,省心省事。但是济南大大小小的装修公司数不胜数,对于不了解装修的业主来说,很难···

济南旧房翻新装修公司哪家好?济南旧房翻新公司十大排名

济南旧房翻新哪家好?济南有很多装修公司都可以承接新房装修和旧房翻新,旧房翻新有局部改造和全屋翻新的区别,适用于不同情况下的需求,小编整理了济南旧房翻新公司排名前十,一起来看看吧。一、济南旧房翻新哪家好济南城市人家装饰济南城市人家装饰成立于2···

济南大业美家装饰公司跑路,众多业主陷入装修风波

济南大业美家装饰公司跑路的最新消息让众多业主陷入了困境。根据了解,该装饰公司曾以专业的设计和高品质的施工受到广大业主的认可。然而,近日大业美家突然倒闭,让提前预付装修款的业主遭受了巨大的损失。济南大业美家装饰公司的倒闭不仅让业主们感到震惊,···

十个装修九个坑 济南山寨装修公司坑人路数可不少

实际上装修过程中可藏着不少猫腻特别是一些山寨装修公司的坑人路数大家一定要当心,下面跟济南装修公司小编一起来了解一下吧。 小编身边装修的亲戚朋友都倾向于选择半包,主材自理,辅材公司包......毋庸置疑,半包是好,半包是介于清包和全包之间的一···

济南装修公司口碑最好的是哪家?济南业主口碑推荐前十强

济南装修公司口碑最好的是哪家?但凡大一点的装修公司都注重口碑,口碑不仅能吸引客户,还能进行老客户转介绍新客户,对业主小白来说,选择口碑好的装修公司相对比较省心,小编整理了济南业主推荐的济南装修公司口碑排名前十强,一起来看看吧。1、济南万泰装···

济南哪家装修公司好又便宜?

新房要装修了,到市面上初步了解一下,发现装修公司实在是太多了,一不小心就掉坑,那么有哪些方法可以避免我们选到不靠谱的装修公司呢?选择公司是装修成功的关键一步,在装修之前可以多去了解下本地装修公司的信息以及市场行情。那有朋友不了解装修价格的我···

济南口碑比较好的装修公司(口碑前五强)

济南拥有成千上百的装修公司,装修实力参差不齐,让业主无从下手。因此大部分人通常会选择本地知名度高或口碑较好的正规装修公司。那么济南口碑比较好的装修公司有哪些呢?接下来就和小编一起来了解一下吧。济南口碑比较好的装修公司(1)济南城市人家装饰好···

济南装饰公司哪家好?2019济南装修网推荐口碑公司

装修质量的前提是选择靠谱的装修公司,在选择装饰公司时很多人都不知道如何选择,济南装饰公司有很多,面临选择就很纠结,不知道济南装饰公司哪家好。下面济南装修网为大家推荐多家口碑公司。注:(排名不分先后)济南金尚装饰工程有限公司于2006年6月成···

济南高新区装修公司有哪些?济南装修网为您全面盘点

济南装修网今天要和大家分享的是济南高新区装修公司相关资讯。相信很多想要装修的朋友肯定很想了解哪些装修公司可以接自己家这片区域的单子,那济南装修网今天就来和大家分析一下济南哪些装修公司可以承包高新区区域的装修工程,大家快跟着小编来了解一下详情···

济南哪家装修公司正规-济南口碑最好的装修公司十大排名

济南的装修公司大大小小加起来也有上千家,当人们搜索济南比较靠谱的装修公司、济南哪家装修公司靠谱、济南十大靠谱装修公司、济南哪家装修公司正规、济南的装修公司有哪些、济南口碑最好的装修公司、济南装饰公司哪家好点、济南装修设计公司哪家好、济南最好···

济南装修公司有哪些?济南装修公司一览表

面对一个省会城市,装修公司肯定不在少数,因此在选择时,需要谨慎而行,找到靠谱的装修公司。那么到底济南装修公司有哪些?哪家装修公司好又便宜呢?下面跟着小编一起来看看济南装修公司一览吧!一、济南装修公司一览表万泰装饰、天地亿家装饰、业之峰装饰、···

2023济南装修公司排名前十强,靠谱品牌推荐

济南口碑前十的装修公司是哪些?济南装修公司哪家靠谱?济南的装修公司各有优势,让业主眼花缭乱的,全包、半包、整装的也不知道怎么选择。今天就为大家整理介绍一下济南装修公司排名前十强品牌吧!一、济南装修公司排名NO.1济南万泰装饰【成立时间】19···

济南的装修公司有哪些?济南靠谱的装修公司

还可点击文末“蓝字链接”,找本地靠谱装修公司,省30%(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)济南的装修公司有哪些?要知道济南大大小小的的装修公司至少有上千家,知名的不知名的都有,这些公司各有各的优势。很多初次装修的业主对于济南的装修公···

济南十大靠谱装修公司(口碑排名top10)

如今大部分的业主装修都是直接找装修公司,虽然找公司会更加省心省力,但是如何在这鱼龙混杂的装修市场中找到靠谱的装修公司,是一件让人苦恼的事。那么到底济南靠谱的装修公司有哪些呢?本期小编就给整理分享一份济南十大靠谱装修公司,方便大家参考了解。1···

济南,装修工人的工钱被拖欠,怒砸业主新房瓷砖,直言钱不给装修别想留下!女业主大喊委屈

济南,装修工人的工钱被拖欠,怒砸业主新房瓷砖,直言钱不给装修别想留下!女业主大喊委屈,她觉得装修工人的行为没有一点素质可言,竟能为了这点工钱,私自闯入自己家中将瓷砖砸成这样!而且自己没有拖欠工钱,自己也是一个受害者! 据王女士说,她因为装修···